Саморегулируемая организация Союз

"Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов"





Компенсационный фонд

Размер Компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 04.07.2018 г. составляет 8 688 775 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семдесят пять) рублей.

Средства Компенсационного фонда возмещения вреда размещены на специальном банковском счете: р/c 40703810038000005662  в ПАО Сбербанк г. Москва.

 

Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 04.07.2018 г. составляет 18 453 661 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль.

Средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальном банковском счете: р/с 40703810638000006663 в ПАО Сбербанк г. Москва. 

 

 

      

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов НП СРО МОПЭ

(протокол № 15 от 12 сентября 2016 года)

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Компенсационном фонде возмещения вреда

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»

 (НП СРО МОПЭ)

 

 

г. Москва 2016 г.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение регулирует вопросы создания и использования компенсационного фонда возмещения вреда Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов», в том числе порядок выплаты из него.

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и Уставом Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (далее – Партнерство).

1.3.  Компенсационным фондом возмещения вреда является обособленное имущество, являющееся собственностью Партнерства, которое первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнерства.

1.4.  Компенсационный фонд возмещения вреда образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.

1.5.  Партнерство в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных п. 1.4. настоящего Положения.

1.6.  Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.7.  Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда.

 

2.   Порядок формирования и размещения компенсационного фонда возмещения вреда

2.1.  Компенсационный фонд возмещения вреда формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд от членов Партнерства. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специальный банковский счет Партнерства, открытый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

2.2.    При вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в состав членов Партнерства он обязан в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Партнерства уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. В случае если действующим законодательством будет изменен максимальный срок уплаты в компенсационный фонд возмещения вреда, применяется изменённый срок.

Решение Партнерства о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Партнерства.

2.3.  Компенсационный фонд возмещения вреда формируется:

2.3.1.  из взносов действующих членов Партнерства (на основании поданных ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Партнерства при вступлении и в период участия (членства) в Партнерстве;

2.3.2.  из взносов членов Партнерства, исключенных ранее (до 03.07.2016), внесённых ими в компенсационный фонд Партнерства;

2.3.3.  из взносов лиц, вступающих в члены Партнерства после даты образования компенсационного фонда возмещения вреда;

2.3.4.  из взносов, перечисленных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, за членов, вступивших в Партнерство.

2.4. В случае, если Партнерством не принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, то в компенсационный фонд возмещения вреда зачисляются все средства компенсационного фонда Партнерства, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Партнерства, за вычетом сумм налога на прибыль организаций.

2.5.    Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Партнерства в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена Партнерства по обязательствам составляет:

1)   50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена Партнерства);

2)   150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена Партнерства);

3)   500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена Партнерства);

4)   1 000 000 (один миллион) рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовку проектной документации составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Партнерства).

2.6.  Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Партнерству. Не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд Партнерства в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

 

3. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда

3.1.  Средства компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства размещаются на специальных банковских счетах, открытых в Российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Договоры специального банковского счета являются бессрочными.

3.2.  Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. В случаях изменения действующим законодательством способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, Партнерство вправе применить любой законный способ размещения средств компенсационного фонда.

3.3.  В случаях, порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, средства компенсационного фонда могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В случаях изменения действующим законодательством способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, Партнерство вправе применить любой законный способ размещения средств компенсационного фонда.

3.4.  При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

3.5.  В период отсутствия нормативно-правового акта, устанавливающего порядок и условия размещения и (или) инвестирования компенсационного фонда возмещения вреда, размещение средств производится на банковском депозитном счете открытых в Российских кредитных организациях при условии возможности возврата средств с этого счета в течение 10 рабочих дней по требованию Партнерства.

3.6.  Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда Партнерства, в том числе на банковских счетах членов Партнерства и (или) в ценные бумаги членов Партнерства.

3.7.  Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие Партнерства на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Партнерства, об остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда Партнерства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемых организаций, по форме, установленной Банком России.

3.8.  Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется Партнерством раздельно от учета иного имущества Партнерства. На средства компенсационных фондов Партнерства не может быть обращено взыскание по обязательствам Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных законом, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом).

 

4. Выплаты из средств компенсационного фонда

4.1.  Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;

4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера;

4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, в том числе и для выплат судебных издержек по указанному случаю;

4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы;

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства Национальному объединению саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которого является Партнерство, в случаях, установленных Градостроительным Кодексом РФ.

4.2.  Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает Директор Партнерства в случаях, установленных п. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4. настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решения суда исполняются в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

4.3. Выплаты из средств компенсационного фонда в виде возврата ошибочно перечисленных средств в случае, предусмотренном п. 4.1.1 настоящего Положения, осуществляется по заявлению члена Партнерства, в котором указываются причины и основания возврата. Заявление направляется Директору Партнерства, который по итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из решений:

4.3.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства;

4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.

4.4.  В случае принятия Директором решения, указанного в п. 4.3.1 настоящего Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа.

4.5.  В случае принятия Директором Партнерства решения о возмещении вреда, указанного в п. 4.3.2. настоящего Положения, Директор Партнерства выносит на ближайшее заседание Правления Партнерства вопрос об осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства. Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения Правлением Партнерства.

4.6.  При поступлении в адрес Партнерства требования об осуществлении выплаты в результате наступления солидарной ответственности Партнерства в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Положения, такое требование рассматривается на ближайшем заседании Правления Партнерства.

К заседанию Правления Директор Партнерства в срок не более чем 30 рабочих дней проводит проверку фактов, изложенных в таком требовании, и готовит заключение о его обоснованности. Одновременно Директор Партнерства готовит справку о размере компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства и его соответствии требованиям законодательства в случае удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О решении Правления Партнерства заявитель информируется письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.7.  Денежные средства из компенсационного фонда перечисляются в безналичной форме.

 

5.  Восполнение средств компенсационного фонда

5.1.  При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, члены Партнерства обязаны в срок не более чем три месяца внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами Партнерства и исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам.

5.2.  В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ, член Партнерства, вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации которого был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный п.5.1. настоящего Положения срок со дня осуществления указанных выплат.

5.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства, выплаченные в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Партнерства. После осуществления соответствующей выплаты Директор Партнерства в течение 3 рабочих дней предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.

5.4.  В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный п. 5.1. настоящего положения срок со дня уведомления Партнерством своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

5.5.  В случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которого являлось Партнерство.

5.6.  При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимально установленного законом Директор информирует об этом Правление Партнерства и вносит предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов Партнерства в срок не более чем три месяца со дня осуществления выплат из компенсационного фонда. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Правление Партнерства. В решении Правления Партнерства должно быть указано:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда, ниже минимального установленного законом;

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена Партнерства;

- срок, в течении которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд, но не позднее чем три месяца со дня осуществления выплат из компенсационного фонда;

- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд Партнерства.

 

6. Контроль за состоянием компенсационного фонда

6.1.  Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Правление Партнерства.

6.2.  Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.

В случае изменения порядка размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения, информация об изменении должна размещаться на сайте Партнерства в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен действующим законодательством.

6.3.  При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при угрозе такого возникновения, Директор обязан проинформировать об этом Правление Партнерства.

 

7. Заключительные положения

7.1.  Споры и разногласия, связанные с Компенсационным фондом Партнерства разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.

7.2.  Общее собрание членов Партнерства вправе внести в настоящее Положение изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Партнерства.

7.3.  Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерством установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

7.4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием членов Партнерства.

 

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением внеочередного

Общего собрания членов СРОС МОПЭ

(протокол № 18 от 01 июня 2017 года)

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  СРОС МОПЭ

 

г. Москва 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования, размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (далее по тексту – саморегулируемая организация или Союз), в том числе порядок осуществления выплат из него.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации.

1.3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств является обособленным имуществом, являющимся собственностью Союза. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза.

1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.5. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ведется Союзом раздельно от учета иного имущества.

1.6. Союз с момента формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, но не ранее 1 июля 2017 года, и до момента прекращения статуса саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по обязательствам своих членов, в случаях, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее ГрК РФ) и настоящим Положением.

Союз несет субсидиарную ответственность в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Союза, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами Союза.

1.7. На средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 55.16 ГрК РФ.

1.8. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не включаются в конкурсную массу при признании Союза судом несостоятельной (банкротом).

 

2. Порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

2.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется по решению Правления Союза в случае, если не менее чем пятнадцать членов Союза подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с указанием  предполагаемого уровня ответственности по обязательствам.

2.2. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества членов, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в компенсационный фонд, установленного для данного уровня ответственности по обязательствам, в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ.

2.3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется:

- из денежных средств компенсационного фонда Союза, сформированного в соответствии ГрК РФ (в редакции от 27.07.2010 г.), Положением о компенсационном фонде (в редакции от 17.03.2011 г.), которые определены, как подлежащие зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза на основании заявлений действующих членов Союза, высказавших намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- из взносов членов Союза, принявших решение о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- из взносов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указавших в заявлении о приеме в члены Союза намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- из взносов членов Союза при увеличении уровня ответственности по обязательствам;

- из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

2.4. Средства компенсационного фонда Союз, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при условии, что Союзом принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок до 01.07.2017 г., за исключением случаев предусмотренных законом.

2.5. Не допускается освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союза принято решение о формировании такого компенсационного фонда.

2.6. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случая, установленного ч. 16 ст. 55.16 ГрК РФ.

2.7. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2.8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, принятые в члены Союза, и подавшие  заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о принятии в члены Союза уплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.9. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств осуществляется на расчетный счет Союза, с назначением платежа – «взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

2.10.  Член Союза самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности по обязательствам, предусмотренным п. 2.7 настоящего Положения, обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.11.  Член Союз, не уплативший указанный в п. 2.10 настоящего Положения, дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.12.  Член Союз, при получении от Союза предупреждения о превышении установленного в соответствии с п. 2.7 настоящего Положения уровня ответственности по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера взноса установленного настоящим Положением.

2.13.  Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращается взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

 

3. Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Решение о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах принимает Общее собрание Союза в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Союза.

3.2. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны в части 5 статьи 55.16 ГрК РФ.

3.3. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счета. Основания и порядок передачи таких прав устанавливается ГрК РФ.

3.4. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие Союза на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, об остатке средств на специальном счете, а также о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Союза, по форме, установленной Банком России.

3.5. При необходимости осуществления выплат, из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, срок возврата средств из указанных в настоящем Положении активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

 

4. Выплаты из средств компенсационного фонда  обеспечения договорных обязательств

4.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;

4.1.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера;

4.1.3. осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ;

4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях;

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза Национальному объединению изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), членом которого оно являлось, в случаях, установленных ГрК РФ и Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

4.2. В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет НОПРИЗ, членом которого являлся Союз, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности Союза  по обязательствам его членов, возникшим в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ.

4.3. Решение о выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Положением, принимает Правление Союза.

4.4. Денежные средства из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, предусмотренном п. 4.1.3. настоящего Положения, перечисляются лицу, которое вправе требовать возмещения ущерба, на основании вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. При определении размера выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств учитываются требования заявителя не покрытые возмещением в рамках субсидиарной ответственности, а именно:

- за счет имущества члена Союза, в результате действий (бездействий) которого был причинен ущерб, 

- за счет выплат, кредитными организациями, в рамках предоставленной члену Союза банковской гарантии,

- за счет выплат покрытых страховым возмещением.

4.5. Для получения денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда в случае, предусмотренном п. 4.1.3. настоящего Положения, лицо, которое вправе требовать обеспечения договорных обязательств, обращается в Правление Союза с заявлением о возмещении указанного ущерба, составленным в письменной форме. Указанное заявление и иные документы подаются по месту нахождения Союза.

4.6. В заявлении указывается:

4.6.1. дата составления заявления; 

4.6.2. орган Союза, в который обращается заявитель;

4.6.3. сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать;

4.6.4. наименование банка и расчетный счет заявителя для перечисления денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

4.6.5. основание выплаты (решение соответствующего суда с указанием реквизитов такого решения и др.);

4.6.6. сумма, которая необходима для возмещения причиненного реального ущерба в рамках предусмотренной законодательством ответственности Союза (указывается в рублях).

4.7. Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом юридического лица в соответствии с уставными документами, или на основании доверенности, выданной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.8. К заявлению прилагаются следующие документы:

4.8.1. доверенность (копия доверенности, заверенная в том же порядке, в каком выдана доверенность) в необходимых случаях;

4.8.2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц на заявителя, выданная не ранее 15 дней до дня обращения за выплатой средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если заявителем является юридическое лицо;

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя.

4.8.3. вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда, на основании которого осуществляется выплата из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

4.9. Исполнительный орган Союза в срок не более 14 дней с момента получения заявления, указанного в п. 4.6. настоящего Положения, осуществляет проверку указанных документов и выносит мотивированную рекомендацию Правлению относительно выплаты средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4.10. Правление Союза выносит мотивированное решение о выплате или об отказе в выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в течение 14 дней с момента вынесения Исполнительным органом Союза рекомендации.

При рассмотрении указанного в настоящем пункте вопроса, на заседание Правления Союза может быть приглашено лицо, обратившееся с заявлением о возмещении ущерба, и член Союза (или его представитель), в результате действий (бездействий) которого был причинен ущерб.

4.11. Решение Правления Союз должно быть направлено или вручено лицу, обратившемуся за возмещением ущерба в течение 7 дней с момента вынесения, а также члену Союза, в результате действий которого был причинен ущерб.

4.12. Союз вправе запрашивать сведения, связанные с причинением ущерба и выяснением факта возмещения ущерба заявителю членом Союза у следующих лиц:

- члена Союза, по вине которого причинен ущерб заявителю,

- правоохранительных органов,

- банков,

- страховых компаний и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах причинения ущерба, а также вправе самостоятельно выяснить причины и обстоятельства причинения ущерба.

4.13. Союз в пределах, установленных настоящим Положением, несет субсидиарную ответственность по обязательствам члена саморегулируемой организации в случаях, установленных статьей 60.1 ГрК РФ.

4.14. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, в результате наступления ответственности саморегулируемой организации в соответствии с частями 1, 2 статьи 60.1 ГрК РФ, по одному требованию о возмещении реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им функций технического заказчика по таким договорам, заключенным от имени застройщика, включая неустойки (штрафа) не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, размер которого рассчитан в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате с учетом из фактического уровня ответственности по обязательствам.

4.15. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза договорных обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также выплата неустойки (штрафа) по таким договорам члена саморегулируемой организации осуществляется в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации, в соответствии  с ч. 5 ст. 60.1 ГрК РФ.

4.16. В случае принятия Правлением решения о выплате средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, срок выплаты не может быть более 30 дней со дня принятия такого решения.

4.17. Денежные средства из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств перечисляются в безналичной форме.

4.18. Решение Правления Союза может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

5. Восполнение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

5.1. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, члены Союза должны внести взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях увеличения его размера в порядке и до размера, которые установлены настоящим Положением исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации на дату принятия решения о внесении дополнительных взносов и уровня их ответственности по обязательствам.

5.2. В случае, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, член Союза, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществлялись такие выплаты, а также иные члены, внесшие взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должны внести взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок не более чем три месяца, со дня осуществления указанных выплат.

5.3. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения в случаях предусмотренных п.п. 5.1-5.2 настоящего Положения решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его восполнения принимает Правление Союза. В решении Правления должно быть указано:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

- порядок расчета размера дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- срок, в течение которого должны быть внесены дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- меры для предотвращения в последующем выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

 

6. Контроль за состоянием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется Союзом  в соответствии с внутренними документами.

6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должна размещаться на официальном сайте СРО, в соответствии с ч. 4 ст. 7 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением об информационной открытости СРО.

6.3. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с п.2.5 настоящего Положения или при угрозе такого возникновения, Исполнительный орган Союза обязан проинформировать об этом Правление Союза.

7. Заключительные положения

7.1. В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет НОПРИЗ, членом которого являлся Союз, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности Союз по обязательствам ее членов, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно п.1.4 настоящего Положения.

7.2. В процессе деятельности Союза допускается снижение не более чем в два раза минимального количества его членов, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и уплативших взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, первоначально сформированного такими членами Союза с учетом их фактического уровня ответственности по обязательствам.

7.3. Союз, сформировав компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не вправе в процессе своей деятельности принимать решение о ликвидации данного компенсационного фонда.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Общим собранием членов Союза, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.5. Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения, установленные федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», с 1 июля 2017 года.

7.6. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Союза руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Для просмотра Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО МОПЭ кликните по этой ссылке.
Для просмотра Положение об компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРОС МОПЭ кликните по этой ссылке.
Для просмотра Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ кликните по этой ссылке.

Органы власти и вышестоящие организации